Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
31 mars 2014 1 31 /03 /mars /2014 09:04
Repost 0
Published by Mairie AUGNAT - dans Compte rendu reunions
commenter cet article
31 mars 2014 1 31 /03 /mars /2014 09:04
Repost 0
Published by Mairie AUGNAT - dans Compte rendu reunions
commenter cet article
31 mars 2014 1 31 /03 /mars /2014 09:01
Repost 0
Published by Mairie AUGNAT - dans Compte rendu reunions
commenter cet article
10 février 2014 1 10 /02 /février /2014 20:34

 

 

Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 04 / 02 / 2014

 

Présents: BRUN Pascale, CHANDELIER Gilles, CROZATIER Sylvie, LEBAIN Jehanne, MAILLARD Guy, MITON Jean-Jacques, PORTEFAIX Cyril, RIBEYROLLES David,

Absents :COMTEEmilie (pouvoir à Pascale BRUN) , VERDIER Mylène

 

Secrétaire de séance: MITON Jean-Jacques,

_______________

  • Voyages du collège :

    Le Conseil Municipal a l'unanimité des membres présents a décidé d'octroyer une aide de 250 € au collège de Liziniat afin d'organiser des voyages scolaires: voyage à Paris pour les élèves de 3ème et voyage à Arles pour les élèves de 6ème. Cinq de nos jeunes Augnatois sont concernés.

  • Logement communal :

    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de poursuivre la procédure de reprise du logement situé au 1er étage de « La Cure » et d'appliquer le nouveau bail au tarif de 350 € par mois.

    Toutefois, s'ils sont intéressés, les anciens locataires pourront être prioritaires pour occuper le logement en l'état dans les conditions mentionnées plus haut.

  • Journées de formation des employées communales :

    Madame le Maire expose au Conseil Municipal que Jocelyne CLUZEL et Evelyne POULET vont pouvoir bénéficier de deux journées de formation à la médiathèque départementale de Clermont Ferrand . A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de prendre à sa charge les frais de transport et de repas.

  • Location Espace Culturel :

    Afin de ne plus rencontrer de problème de nettoyage des salles après les locations et afin de faciliter l'utilisation de certains utilisateurs, le Conseil Municipal décide de proposer un service de nettoyage après rangement qui sera facturé : 80 € . Le libre choix sera laissé aux loueurs.

    D'autre part, le Conseil Municipal décide de louer l'espace culturel aux employés communaux au même tarif que les habitants de la commune.

  • Ornements liturgiques :

    Suite à une étude réalisée par les services de la Culture et du Patrimoine du Conseil Régional, un dossier concernant les ornements liturgiques de la commune a été constitué. Le dossier est consultable en Mairie.

  • Projet de privatisation de l'A75 :

    Après avoir pris connaissance d'un projet de privatisation de l'A75, et afin de ne pas pénaliser les administrés de la Commune d'AUGNAT qui empruntent régulièrement cette voie, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents, de s'opposer à la privatisation de l'A75 qui ne fera qu'accentuer la désertification de nos zones reculées.

  • Cimetière :

    Madame le Maire a porté à la connaissance des Conseillers le plan des concessions qui vont être reprises par constat d'abandon. Une délibération sera prise pour chaque concession au cours d'une prochaine réunion.

  • P.A.B. (Plan d'Aménagement de Bourg):

    Les travaux sont pratiquement terminés. L'entreprise Vernet Bosser doit finir les contours des candélabres et autres reprises d'enrobé, l'entreprise Chevalier doit finir d'installer les siphons et quelques reprises de trottoir (face au parking du bas). Restent également le revêtement des murs de soutènement, le marquage au sol et la signalétique.

    A LETZ les travaux d'assainissement de la rue des Farreyres sont terminés sauf le revêtement de la partie haute

  • Travaux de voirie :

    Suite au sinistre de Mai 2013, la remise en état des chemins avec empierrement et enrochement, les captages de surplus d'eau et la création de buses en ciment sont en cours.

  • Éclairage : Des problèmes d'éclairage sur BARREGES, LETZ et AUGNAT ont déjà été signalés plusieurs fois à l'entreprise. Madame le Maire espère une réparation rapide.

 

Pour rappel, le traditionnel repas des Aînés aura lieu samedi 08 février au « Diapason » le BROC : départ du car à 11h30 place de la Mairie

__________________ La séance est levée à 22 h

Repost 0
Published by Mairie AUGNAT - dans Compte rendu reunions
commenter cet article
30 décembre 2013 1 30 /12 /décembre /2013 11:58

 

Compte Rendu de la Réunion du Conseil Municipal

tenue à huis clos le Lundi 09 Décembre 2013

 

 

Présents: BRUN Pascale, CHANDELIER Gilles, CROZATIER Sylvie, LEBAIN Jehanne, MAILLARD Guy, MITON Jean-Jacques, PORTEFAIX Cyril, RIBEYROLLES David, VERDIER Mylène.

 

Excusée::Emilie COMTE:Pouvoir à Cyril PORTEFAIX

 

Secrétaire de séance: VERDIER Mylène

 

 

____

 

Suite au dérangement causé la dernière fois par le public, Madame le Maire propose de faire la réunion à huis clos. Proposition acceptée à la majorité (moins une voix M. Maillard).

 

ORDRE du JOUR :

 

  • Cimetière :

    La procédure de reprise des concessions est arrivée à son terme : 3 ans et plus. Le dernier procès-verbal de constatation d'abandon va être effectué prochainement. Une trentaine de tombes seront reprises par la commune et accessible à la propriété. Un ossuaire et un jardin du souvenir (colombarium) seront créés.

    Jusqu'à présent et depuis de nombreuses années les tarifs d'achat de concessions sont restés inchangés: 75 € place simple et 150 € place double. A l'unanimité des membres présents , le Conseil Municipal décide de fixer les nouveaux tarifs d'achat de concessions à perpétuité à partir de 2014: soit 100 € place simple et 200 € place double. Suite aux nouveaux textes de législation funéraire, une délibération a également été prise à l'unanimité par le Conseil pour autoriser l'inhumation dans le cimetière communal de toute personne pouvant justifier d'une attache sur la Commune .

 

 

  • Terrains communaux à bâtir mis en vente :

    Après avoir étudié les différents devis de viabilisation, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents de fixer le prix de vente de deux parcelles communales de 1000 m² chacune, situées au lieu-dit « Le Mas » à 25 € le m². Une publicité sera faite prochainement.

 

 

  • Déneigement :

    Suite à plusieurs dysfonctionnements rencontrés par les services de déneigement d'Ardes Communauté et de la D.D.E. (problème d'engins, réduction de personnels, contraintes européennes … ) le service de déneigement sera fait à minima avec peu ou pas de déneigement les week-ends ! Le Conseil Municipal essaye donc de trouver des solutions alternatives à des coûts raisonnables. L'intervention de Jérôme COMTE est reconduite et l'investissement dans du matériel de déneigement pour les employés est à l'étude, sachant qu'actuellement Laurent FABRE est seul à travailler ; Philippe LABROSSE ayant été hospitalisé en urgence est arrêté jusqu'à l'année prochaine.

 

 

 

 

  • Bilan financier, Budget communal :

    Pour l'année 2013, les comptes étant presque terminés, Madame le Maire fait état au Conseil des derniers relevés comptables, avec pour mémoire les résultats du compte de gestion de 2012.

    Comme on peut le constater, le budget 2013 reste largement maîtrisé :

     

    2012

    2013

     

    Dépenses de Fonctionnement

    153.747,4

    148.884,85

     

    Recettes de Fonctionnement

    191.100,52

    152.002,8

    Reste à venir les recettes des taxes et la rémunération de compensation des salaires et le F.C.T.V.A.

    Dépenses d'Investissement

    220.978,61

    149.893,8

     

    Recettes d'Investissement

    32.752,36

    66.630,22

     

  • D.E.T.R. (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) :

    La demande de subvention auprès des services de la D.E.T.R. devant être faite avant le 15 janvier 2014, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'inscrire la poursuite du P.A.B. (Plan d'Aménagement de Bourg) pour 2014. Cela comprendra la réfection des réseaux et de la voirie, l'enfouissement des réseaux secs et l'aménagement de la partie Est du Bourg, à savoir : Rue de la Fontaine et impasse, Place de l'Église, Rue de l'Ancienne Forge et impasses. Compte tenu du plafonnement, une demande de subvention pour un programme fractionné, a déjà été faite auprès du F.I.C. (Fond d'Intervention Communal).

  • Fonctionnement des réseaux :

    Le Conseil Municipal décide de demander un passage caméra pour étudier les réseaux existants avant l'opération P.A.B. partie Est du Bourg et également sur le tronçon cimetière/station d'épuration afin de remédier au dysfonctionnement intervenu dernièrement sur deux regards situés en amont.

  • Commission de Sécurité :

    Après travaux effectués et remise en sûreté demandé, la commission de sécurité a émis un avis favorable pour l'utilisation de l'Espace Culturel en date du 27/11/2013.

    Des registres de sécurité concernant les bâtiments communaux ont été ouverts et sont consignés régulièrement par le Maire.

    Dans le Bâtiment Mairie/école, des plans d'évacuation obligatoires ont été commandés et installés.

  • Concours départemental du fleurissement et du cadre de vie 2013 :

    Suite à une visite du jury et parmi une centaine de participants dans le département, la commune d'AUGNAT s'est vue remettre par le jury un prix de première participation réussie dans la catégorie des communes de moins de 500 habitants, concernant les aménagements effectués en matière de fleurissement et de cadre de vie. Des lots sous forme d'ouvrages ont été offerts, ainsi qu'une invitation pour un voyage d'étude à l'arborétum de Balaine.

  • P.D.I.P.R. (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée):

    Suite à une révision du P.D.I.P.R. par le Conseil Général, un accord de principe est demandé au Conseil Municipal de chaque commune concernant l'inscription de certains chemins communaux comme chemins de randonnée. Pour Augnat, deux parcours sont concernés: « BARD LETZ » 10 Km et « La CHAUX de CAURE» 12 Km. Ces deux parcours étaient déjà inscrits comme circuits de randonnée.

    Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

 

____________________________

 

 

POINTS DIVERS :

 

  • Deux arbustes viennent d'être offerts par le Conseil Général. Les plantations se feront prochainement lorsque les lieux d'implantation seront définis.

  • Saches transparentes à disposition des agriculteurs à partir du 09/12/2013 à retirer à Ardes Communauté. La collecte des bidons, ficelles et filets (dans les saches) aura lieu les 20 et 21/05/2014; les 03 et 04/06/2014 et les 02 et 03/12/2014.

  • Abri bus: suite à la proposition sensée d'une collégienne concernant un abri pour attendre le bus, une étude de faisabilité va être menée rapidement.

  • Bail logement communal: la procédure de non reconduction du bail d'un logement communal suit son cours et arrivera bientôt à son terme (la période de trêve hivernale sera bien sûr respectée).

  • Les cyprès dans la cour de l'école étant malades et devant être élagués, seront arrachés. Un bardage sera installé à l'identique de celui existant côté gauche.

  • Suite à un tract de E. et L. Marques diffusé dans les boîtes aux lettres, plusieurs habitants ont souhaité avoir des éclaircissements : Madame le Maire précise tout d'abord que ce n'est pas la vie privée qui est concernée mais souhaite simplement rappeler qu'il n'est pas normal que la Commune doive supporter des frais de scolarité deux fois plus élevés que ceux générés par le fonctionnement du R.P.I. Augnat/Saint Gervazy. Il faut savoir que chaque enfant scolarisé dans une école primaire représente un coût annuel de scolarité (concernant les charges de personnels, locaux, fournitures etc…) qui est pris en charge par la Commune d'origine. À Augnat, le fonctionnement de l'école entraîne des frais annuels qui s'élèvent à 512 € par enfant. Si les enfants vont à Saint Germain ou à Ardes, ces Communes nous demandent de payer: 970,48 € pour Ardes et 1 024,00 € pour Saint Germain, soit le double. Si les enfants étaient inscrits dans une école privée comme ont pu le faire certaines familles, cela ne poserait aucun problème puisque dans ce cas, ce sont les familles qui règlent les frais et rien n'est demandé aux communes.

    Par ailleurs, n'ayant pas de classe de Petite Section à Augnat, la Mairie accorde une dérogation pour que les enfants puissent aller dans une autre école publique pour la première année de maternelle. Dans ce cas, la commune d'Augnat accepte de régler les frais de fonctionnement aux communes concernées mais pour une année seulement, sachant qu'après, par accord tacite avec les familles, les enfants retournent dans leur école communale. Cela permet de réduire considérablement les frais à la commune et de limiter les transports.

    Dans le cas pré-cité, la famille ayant ses enfants en âge d'être scolarisés à Augnat, s'est appuyée sur un texte de loi disant que « tout enfant a la possibilité de continuer son cycle (cycle maternelle: 3 ans ou cycle élémentaire: 5ans) dans la même école où il l'a commencé ». La Commune d'AUGNAT se voit donc contrainte de payer injustement des frais élevés de scolarité.

    Suite à ces dysfonctionnements, les Maires des deux communes concernées par le R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal d'AUGNAT et Saint GERVAZY) ont décidé qu'il n'accorderaient plus aucune dérogation, afin de ne plus avoir l'obligation de régler des frais de scolarité aux autres communes.

  • Le Conseil Municipal a décidé de donner l'ancienne cuisinière du logement de l'école à la société de Chasse Saint Hubert.

  • La « Fête des Bébés 2013 » sur la Commune a lieu samedi 14 décembre 2013 à 18h en Mairie.

  • Le spectacle de Noël pour les enfants organisé par l'association Coco'n Co, conjointement avec le R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal) a lieu jeudi 19 décembre après midi à l'espace culturel.

  • Le traditionnel repas des Anciens aura lieu au mois de Février 2014. Les bulletins d'inscription parviendront prochainement.

_________________

 

 

La séance est levée à 23h30

Repost 0
Published by Mairie AUGNAT - dans Compte rendu reunions
commenter cet article
16 octobre 2013 3 16 /10 /octobre /2013 16:26

séance du 03.10.2013  

Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 03/10/2013

 

Présents: BRUN Pascale, CHANDELIER Gilles, COMTE Emilie, CROZATIER Sylvie, MITON Jean-Jacques, RIBEYROLLES David, PORTEFAIX Cyril.

Absents: LEBAIN Jehanne (pouvoir P. BRUN), MAILLARD Guy, VERDIER Mylène

Secrétaire de séance : COMTE Emilie

_______________

 

  • ADHESION DE COMMUNES à L'E.P.F./SMAF: A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal donne son accord pour que les communes de BESSE (15), TERNANT les EAUX (63), St LEON (03), LE VIGEAN (15), BEAUZAC (43), ALLEGRE (43), LIEUTADES (15) et la communauté d'agglomération de VICHY VAL D'ALLIER adhèrent à l'Etablissement Public Foncier.

 

  • TARIFS DE CANTINE:

    Suite aux nouveaux tarifs demandés par Etape 43, fournisseur de la cantine de l'école, le Conseil Municipal les adopte à l'unanimité et les appliquera pour l'année scolaire 2013/2014, avec tarifs dégressifs selon fratrie.

    repas enfant: 3,362 HT (ancien tarif) - 3,41 HT (nouveau tarif)

    repas adulte: 4,949 HT // - 5,01 HT //

     

  • TRANSPORTS SCOLAIRES 2013/2014:

    Le Conseil Municipal a délibéré à l'unanimité des membres présents pour poursuivre sa participation au financement des transports scolaires à hauteur de:

    50%, pour les enfants fréquentant le collège de Saint Germain Lembron et pour les lycéens empruntant le circuit de transport scolaire sur Issoire et Brassac les Mines. Le coût du transport scolaire par enfant est de 136 € pour l'année 2013/2014.

    et de financer à hauteur de

    100% le transport des élèves de 3 ans fréquentant la « Petite Section » d'Ardes sur Couze ou de St Germain Lembron ainsi que les enfants de la commune fréquentant le R.P.I. Augnat - St Gervazy.

    Pour les enfants du primaire résidants dans la commune, qui fréquentent un autre établissement scolaire autre que le R.P.I. Augnat - St Gervazy, la totalité des frais de transports scolaires resteront à la charge des parents.

     

  • PISCINE :

    Pour l'année scolaire 2013/2014, il a été décidé de poursuivre les séances de piscine pour les enfants de l'école. Cette année les enfants bénéficieront d'une dizaine de séance de natation à la piscine d'ISSOIRE. Suite à une demande de Madame le Maire, le transport sera entièrement pris en charge par Ardes Communauté. Une participation au financement du maître nageur (350€) a été demandée aux deux communes (AUGNAT et Saint GERVAZY). A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a décidé d'octroyer cette subvention, soit 175€ qui sera versée à l'OCCE sur le Budget 2014, les séances de piscine ne commençant qu'à partir de janvier 2014. Les entrées piscine sont prises en charge par l'Association des parents d'élèves.

     

  • Point sur le R.P.I. « AUGNAT – St GERVAZY » (Regroupement Pédagogique Intercommunal) rentrée 2013:

    La rentrée scolaire s'est bien déroulée, deux nouvelles enseignantes ont pris leurs fonctions secondées par les employées communales : Jocelyne CLUZEL dont le contrat (subventionné à 90%) a été renouvelé par la Commune d'AUGNAT pour un an et Virginie RETIEB, embauchée par la Commune de Saint GERVAZY (dont le contrat est subventionné à 80%) en remplacement de Cécile CLAUZADE qui a trouvé un emploi en C.D.I.

    L'école fonctionne toujours en semaine de 4 jours. Prochainement et suite à l'obligation de passer en semaine de 4 jours et demi à la rentrée de septembre 2014, la commission du R.P.I. se réunira pour réfléchir et envoyer des propositions de fonctionnement suite à la demande de la direction Académique du Puy de Dôme.

     

    Concernant la fréquentation scolaire, Madame le Maire déplore que des enfants de la Commune en âge d'être scolarisés sur le R.P.I. Augnat/St Gervazy ne fréquentent pas notre école sans motif légitime, puisque nous avons un service de garderie matin et soir ainsi qu'un service de cantine. Monsieur et Madame MARQUES ont fait appel au préfet pour demander que leur fille ne vienne pas à l'école d'AUGNAT en Moyenne Section, mais à Saint Germain Lembron ; leur fils étant lui déjà scolarisé à Ardes. Suite au courrier de Monsieur le Préfet, le seul argument trouvé, qui peut faire office de dérogation, est qu'un enfant peut poursuivre sa scolarité dans la même école où il a commencé son cycle. A chaque nouveau cycle, il faut une demande express de la Mairie d'origine. La Mairie de Saint GERVAZY rencontrant les mêmes difficultés avec une famille, il a été décidé en accord avec la préfecture et sur leurs conseils pour remédier à ce problème, de ne plus accorder aucune dérogation à partir de ce jour.

    Voici pour information ce que nous coûtent ces élèves scolarisés à l'école d'Ardes et à l'école de St Germain en comparaison avec l'école d'AUGNAT :

     

    FRAIS DE FONCTIONNEMENT

    ARDES

    St GERMAIN

    AUGNAT

    Coût par an pour un enfant

    970,48 €

    1 024,00 €

    512,00 €

     

     

  • EMPLOI VACATAIRE :

    Etant très satisfaite de ses services, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'augmenter la rémunération de Marguerite DABE qui a en charge la gestion et la location de l'Espace Culturel. Madame DABE y consacre beaucoup de temps et le fait scrupuleusement. Ses indemnités ayant très peu évolué depuis sa prise de fonction, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents d'augmenter de 15€ sa prestation mensuelle, soit : 60€/m. au lieu de 45€/m. actuel.

 

  • AFFOUAGE (coupe de bois):

    Cette année encore, le Conseil Municipal a décidé de ne pas autoriser l'affouage sur la commune.

     

  • DELEGATION JURIDIQUE:

    Madame le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité des membres présents de lui confier les délégations suivantes prévues dans l'article L2122-22:

    n°11 de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

    N°16 d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions.

     

  • Point sur les TRAVAUX:

     

    construction des toilettes extérieures (Espace Culturel):

    L'entreprise Marqués (étant sur d'autres chantiers) reconnait avoir pris du retard, ce qui a pénalisé le plombier. Tout devrait être fini en Novembre.

     

    P.A.B. (Plan d'Amènagement de Bourg):

    Les gros travaux sont pratiquement terminés. Ici aussi France Telecom reconnait avoir bloqué le chantier pensant que la dépose était faite depuis avril 2013. Vernet Bosser en charge de l'installation des nouveaux candélabres et de la dépose des anciens a rencontré également beaucoup de soucis techniques (panne d'engins, problème de personnels, matériaux défectueux etc...). A présent tout l'enfouissement et le raccordement des réseaux sont terminés. Restent les finitions: emplacement des poteaux ciments déposés, remise en forme de certains trottoirs, le béton des bouches d'égoûts à reprendre, la finition des deux murs (sous chez Raymond BARTAIRE et sur le parking de la cure.), la barrière de sécurité sur le mur longeant le parking de la cure, le marquage au sol des emplacements parking, la mise en place des poteaux de signalisation et des derniers poteaux de noms de rues et de chemins, ainsi que tout le travail du pépinièriste puique tout n'avait pas été planté et certaines plantations sont à reprendre.

    Suite aux problèmes rencontrés lors des derniers orages autour de deux bouches à égoût: face au cimetière et le long de la R.D. sous les noisetiers, un devis de passage caméra va être demandé afin de trouver la cause et de remédier au problème sachant que les déversoirs d'orage situés en amont fonctionnent bien.

 

sinistre de Voirie de Mai 2013:

Madame le Maire fait part au Conseil que, suite à des demandes de subventions pour remettre la voirie communale bien dégradée par les violents orages de Mai 2013, en état, une aide de 40% a été obtenue à hauteur de 97 000 € par le biais du Fond de Solidarité. Cette aide serait ajoutée au F.I.C. (Conseil Général) pour des travaux de Voirie qui sont subventionnés à 39%. Prochainement Gilles CHANDELIER et David RIBEYROLLES vont redéfinir les travaux à entreprendre, à savoir: remise en état, busage des fossés, reverdo en ciment, captage des sources, empierrement … etc … sur la plupart des chemins dont Letz.

 

 

  • TRAVAUX A VENIR:

    N'ayant pas obtenu toutes les subventions demandées, le Conseil Municipal décide de reporter le projet de construction d'une nouvelle école.

    Pour l'année 2014, il a donc été décidé de poursuivre les travaux d'aménagement du bourg et de refaire toute la voirie du bourg. Madame le Maire va procéder aux demandes de subventions, sachant que certaines ont déjà été obtenues.

    Sur LETZ, les travaux d'assainissement “impasse des Farreyres” commenceront mi-novembre 2013.

 

_____________________________________________

 

POINTS DIVERS:

 

- EQUIPEMENT: Le photocopieur de l'école ne marchant plus, il a été procédé à l'achat d'un nouvel appareil d'occasion dit “de remise en circulation” comme celui de la Mairie.

Des bancs et des tables d'extérieur ont été achetés en remplacement de certains qui étaient cassés et irréparables.

 

- SECURITE: La commission de sécurité concernant l'Espace Culturel est passée et a demandé de procéder à quelques modifications concernant les nouvelles normes imposées. Les modifications seront apportées prochainement.

 

- URSSAF: La conclusion du contrôle de l'URSSAF fait dernièrement sur la Commune d'AUGNAT a été positive. Aucune erreur n'a été relevée.

 

- TRI SELECTIF et ORDURES MENAGERES: Madame le Maire fait part au Conseil qu'elle se plaint régulièrement à Ardes Communauté des containers de tri selectif, mal situés à Barrèges, qui sont saturés et pas assez souvent vidés. Un effort sera fait et un autre container sera rajouté. La solution serait surtout de les déplacer.

Les poubelles d'ordures ménagères ayant été néttoyées trop tardivement cet été, c'est l'employé communal d'AUGNAT qui a effectué le lavage des bacs alors que la tâche incombe à Ardes communauté.

 

- RECENSEMENT: Le recensement de la population communale commencera en janvier 2014.

 

 

 

 

 

 

 

la séance s'est levée à 23h00        

Repost 0
Published by Mairie AUGNAT - dans Compte rendu reunions
commenter cet article
23 mai 2013 4 23 /05 /mai /2013 15:50

Compte-rendu des réunions

séance du 21 05 2013

 

 

Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 / 05 / 2013

 

Présents: BRUN Pascale, CHANDELIER Gilles, CROZATIER Sylvie, MITON Jean-Jacques, PORTEFAIX Cyril, RIBEYROLLES David

Excusées:LEBAIN Jehanne pouvoir à Gilles CHANDELIER, COMTEEmilie pouvoir à Cyril PORTEFAIX, VERDIER Mylène

Absent: MAILLARD Guy

 

Secrétaire de séance: CHANDELIER Gilles

_______________

 

 

Madame le Maire a ouvert la séance en rendant hommage à Thierry Verdier décédé ce jour, époux de Mylène VERDIER Conseillère Municipale. Le Conseil Municipal s'associe à la peine de la famille et lui apporte tout son soutien.

 

Des dates butoires imposées par les différents services de l'état n'ont pas permis de reporter cette réunion. L'ordre du jour a donc été le suivant:

 

  • Travaux du Monument aux Morts: Concernant les travaux de réfection du Monument aux Morts, une demande de subvention peut être demandée auprès du Minisitère de la Défense à hauteur de 20% des travaux engagés. A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d'entreprendre cette démarche.

  • Travaux de Voirie: Suite aux dernières inondations et aux fortes pluies, Madame le Maire fait part au Conseil que plusieurs chemins, ponts d'accés et passages busés ont été largement endommagés. En présence d'un représentant de la DDT, un constat a été dressé afin d'établir un devis de réfection de toute cette voirie. Pouvant bénéficier de plusieurs aides dans le financement de ces travaux par l'intermèdiaire du Fond de Solidarité (40%) et de la programmation F.I.C. (39%), Madame le Maire propose d'en faire la demande. Accord donné à l'unanimité par le Conseil Municipal.

    Par constat, il n'y a pas eu pour l'instant de dégâts de bâti: Les murs soutenant le chemin des jardins n'ont pas bougé, excepté celui de la parcelle de Roger BARTAIRE qui est en cours de reconsolidation. L'entreprise Marqués chargée de l'execution de cet ouvrage ainsi que plusieurs autres travaux sur la Commune (extension de l'espace culturel, réparation de l'escalier et de sa rampe, barrière de sécurité et remise d'une pierre sur le mur de M. Robert RIBEYROLLES) a fait savoir les contretemps dont elle a été victime et fera son possible pour venir au plus vite.

     

    Dans un premier temps afin d'éviter des dégâts plus importants une remise en état préventive des chemins et des ponts a été effectuée par l'entreprise G. MOMPLOT sur la voirie d'Augnat et par Jérôme COMTE sur la voirie de Letz. David RIBEYROLLES a coordonné les travaux et Laurent FABRE a fini de nettoyer tous les reverdos, rases et regards.

    Concernant les travaux du P.A.B. tous les drains et raccordements ont été opérationnels exceptées deux caves inondées suite à la pose d'un compteur d'eau mal isolé et des travaux en cours de l'entreprise Vernet Bosser qui n'a pas fini ses executions. Le regard mis en place devant la Mairie doit aussi être modifié.

    Une réunion pour constat et réfection avec le maître d'oeuvre et les entreprises concernées est prévue cette semaine.

 

Au cours de cette visite et comme prévu, le représentant de la DDT/ATESAT nous a donné les indications necessaires pour la pose de la signalètique du Bourg avec mise en place de tout ce qui peut concerner la sécurité des usagers. Cela se fera prochainement avec la mise en place des dernières plaques de rues.

 

 

  • Renouvellement de la convention portant sur l'Assistance Technique fournie par les Services de l'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire (ATESAT): Déjà adhérente au service de l'ATESAT les années précedentes, la commune d'AUGNAT n'avait pas encore reçu la convention pour l'année 2013. Celle ci est enfin parvenue en Mairie et le Conseil Municipal a donc donné son accord à l'unanimité des membres présents pour autoriser Madame le Maire a signer la convention.

     

  • Adhésion de Communauté de Communes au S.I.E.G.(Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz): Après en avoir déliberé, les membres du Conseil Municipal approuvent l'adhésion de la communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy au S.I.E.G. pour le transfert de la compétence optionnelle Eclairage Public.

     

  • Demande de subvention: Un courrier de Madame ANDRE, Vice Présidente de SOS Animaux installé au BROC, a été adressé à toutes les Mairies ayant signé une convention avec le refuge, afin de demander une participation au financement des travaux imposés pour la mise au norme du système d'assainissement. La participation demandée est de 0,80 € par habitant. Après en avoir discuté et avec avis partagés, le Conseil Municipal s'est finallement montré favorable à cette opération par 5 voix « pour »

     

  • Nettoyage de l'espace Culturel au cours des locations: Habituellement les salles des fêtes sont louées sans produit d'entretien. A Augnat il était coutume de laisser quelques produits dans la cuisine. Les normes sanitaires et de sécurité pour la cantine nous obligeant à ne laisser aucun produit à portée de mains, Madame le Maire propose de confectionner un panier d'entretien « spécial location » qui serait mis sous clé et donner à chaque locataire de l'espace culturel moyennant une petite participation. Après discussion il a été décidé de confectionner ce panier mais d'en laisser la gratuité.

 

INFORMATIONS DIVERSES:

 

  • En tant que Correspondant Défense, Sylvie CROZATIER a fait part au Conseil des informations reçues au cours d'une dernière réunion en présence des autorités militaires et notamment de sites dédiés aux anciens combattants lui permettant ainsi d'approfondir ses recherches. Ce travail de mémoire sera archivé à la Mairie.

  • Dans le cadre d'une étude portée par le Musée des Beaux Arts de Caen, Gwen Gayet Conservateur Délégué a souhaité nous rencontrer. Sylvie CROZATIER s'est chargée de la recevoir.

  • Les A.O.T. (Autorités Organisatrices des Transports) d'Auvergne mettent à disposition un Kit complet d'informations sur le site: http://www.auvergne.fr/article/kit-de-communication-auvergne-mobilité

    afin de permettre à chaque usager de rechercher et calculer son itinéraire en transports en commun en quelques clics, tant depuis son ordinateur que depuis une version spécifique sur téléphone mobile.

  • Suite à un dernier arrêté, la préfecture demande la destruction obligatoire de l'Ambroisie par arrachage ou fauchage et de préference avant la floraison. Par constat dans les cultures, Gilles CHANDELIER expose au Conseil Municipal les nuisances importantes de cette plante extrêmement envahissante pouvant atteindre 2 mètres de haut, qui étouffe les tournesols et est très allergisante. La destruction concerne aussi bien les collectivités que les particuliers.

  • Une habitante de Letz a soumis l'idée d'un Composteur Communal. Bien qu'étant une bonne idée, le Conseil Municipal n'a pas souhaité donné suite pour l'instant: pour être équitable sur la Commune il faudrait plusieurs composteurs et la Commune ne dispose pas de personnels suffisamment disponibles pour en assurer la charge et l'entretien. Les particuliers peuvent par contre se regrouper pour s'équiper d'un composteur.

 

 

______________

 

 

La séance est levée à 22 h 30

Compte-rendu des réunions

Repost 0
Published by Mairie AUGNAT - dans Compte rendu reunions
commenter cet article
19 mars 2013 2 19 /03 /mars /2013 21:05

 

Compte Rendu de la Réunion du Conseil Municipal

du Mercredi 13 Mars 2013

 

Présents: BRUN Pascale, CHANDELIER Gilles, COMTE Emilie, CROZATIER Sylvie, MAILLARD Guy, MITON Jean-Jacques, PORTEFAIX Cyril, RIBEYROLLES David, VERDIER Mylène.

Excusée::Jehanne LEBAIN:Pouvoir à BRUN Pascale

Secrétaire de séance: CROZATIER Sylvie

____

 

  • Souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques statutaires des agents: Après avoir exposé l'opportunité pour la Commune de souscrire un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, Madame le Maire propose de mandater le Centre de Gestion pour effectuer la mise en concurrence afin de protéger la collectivité avec un contrat mutualisé en totale adéquation avec le statut. La proposition est acceptée à l'unanimité des membres présents.

 

  • Nombre et répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire: Suite à la nouvelle réforme de répartition des représentants des communes au sein d'ARDES COMMUNAUTE, la Commune d'AUGNAT n'aurait qu'un seul siège attribué (au lieu de deux actuellement). Madame le Maire propose un aménagement local à la répartition de droit des sièges communautaires tenant compte non seulement de la population mais également des spécificités locales.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal propose de garder deux sièges au prochain renouvellement du Conseil Communautaire.

 

  • Dérogation scolaire: Une demande a été faite en Mairie pour scolariser un enfant de trois ans (en petite section) à Issoire dans une école publique. N'ayant pas de classe de petite section à Augnat, les enfants sont habituellement scolarisés à Ardes-sur-Couze ou Saint Germain-Lembron. Au vu de la situation particulière de cet enfant, rien ne s'oppose à cette demande sachant que les frais de scolarité pour la commune sont identiques et qu'il intégrera le R.P.I l'année suivante. Par contre le Conseil Municipal rappelle comme cela avait été délibéré précédemment, qu'aucune dérogation de scolarisation hors R.P.I. ne sera accordée pour les enfants de 4 à 11 ans et ce quelles que soient les conditions.

 

  • Employés Communaux:

- Le contrat de Guy CLEMENTE arrivant à son terme, une nouvelle employée communale attachée au R.P.I. (cantine, aide aux enseignants, entretien des classes, garderie)a été recrutée depuis le 1er Mars 2013. Il s'agit de Jocelyne CLUZEL. Le contrat a été signé en convention avec le pôle emploi pour une durée de 6 mois renouvelable et subventionné à 90%, les 10% restant à la charge des communes (AUGNAT, Saint GERVAZY).

Deux responsables des employées communales attachées au R.P.I ont été désignées : il s'agit de Carole DABRIGEON (conseillère municipale de St GERVAZY)et d’Emilie COMTE (conseillère municipale d' AUGNAT).

- Le contrat (poste à 20 h) de Yann JOFFRE se termine le 30 avril 2013. Au vu des nouvelles réformes, la seule possibilité de le garder est de l'embaucher sur un poste à 35 heures subventionné à 75% (durée maximum 3 ans). Cela représente une charge importante pour la commune sachant qu'il ne pourra pas être reconduit plus d'un an puisqu'il a déjà effectué deux années sur la Commune d'Augnat. Bien que satisfait par ses prestations mais dans un souci de gestion correcte, le Conseil Municipal décide de ne pas reconduire son contrat. Tout a déjà été mis en œuvre pour l'aider à trouver d'autres formations et surtout à obtenir son permis de conduire. Une demande d'aide financière a été adressée au FNASS et Madame le Maire propose d'apporter le complément nécessaire afin d'aider Yann à financer son permis de conduire. La proposition est acceptée à l'unanimité des membres présents.

 

  • P.A.B. (Plan d'Aménagement de Bourg): Les travaux sont presque terminés. Il reste la mise en place des nouveaux candélabres et lanternes, la réfection du Monuments aux Morts, l'installation des dernières plaques de rues, la nouvelle signalétique, la mise en place de l'abribus, la végétalisation et la fin de l'aménagement du parking du bas ainsi que le revêtement final d'un enduit sur toute la traverse de bourg.

Madame le Maire déplore les remarques désobligeantes dont ont été victimes les ouvriers et les différents responsables de coordination de travaux, par certains habitants de la Commune qui n'ont fait qu'entraver ou retarder le chantier et rappelle que tous ces travaux ont pu bénéficier d'un financement subventionné à 80% sans aucune charge supplémentaire depuis les marchés d'origine.

 

  • Espace culturel : L'entreprise Servanet interviendra prochainement à l'espace culturel pour effectuer un nettoyage approfondi: dépoussiérage, nettoyage des vitres, du mobilier et désinfection des sanitaires.

 

 

 

 

____________________________

 

Quelques informations:

 

- Les candidats éligibles à la mesure de remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation sur le gazole non routier doivent retirer en Mairie un formulaire de demande avant le 15 avril 2013.

 

- Pour tout renseignement concernant les aides du Programme d'Intérêt Général pour la réhabilitation des logements privés, il suffit de contacter E. BARGE chargée de mission Habitat au 04 73 55 90 48 ou sur le site: www.paysdissoirevaldalliersud.fr

 

 

 

 

_________________

 

 

 

 

 

La séance est levée à 21h30

Repost 0
Published by Mairie AUGNAT - dans Compte rendu reunions
commenter cet article
19 mars 2013 2 19 /03 /mars /2013 21:05

 

Compte Rendu de la Réunion du Conseil Municipal

du Mercredi 13 Mars 2013

 

Présents: BRUN Pascale, CHANDELIER Gilles, COMTE Emilie, CROZATIER Sylvie, MAILLARD Guy, MITON Jean-Jacques, PORTEFAIX Cyril, RIBEYROLLES David, VERDIER Mylène.

Excusée::Jehanne LEBAIN:Pouvoir à BRUN Pascale

Secrétaire de séance: CROZATIER Sylvie

____

 

  • Souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques statutaires des agents: Après avoir exposé l'opportunité pour la Commune de souscrire un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, Madame le Maire propose de mandater le Centre de Gestion pour effectuer la mise en concurrence afin de protéger la collectivité avec un contrat mutualisé en totale adéquation avec le statut. La proposition est acceptée à l'unanimité des membres présents.

 

  • Nombre et répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire: Suite à la nouvelle réforme de répartition des représentants des communes au sein d'ARDES COMMUNAUTE, la Commune d'AUGNAT n'aurait qu'un seul siège attribué (au lieu de deux actuellement). Madame le Maire propose un aménagement local à la répartition de droit des sièges communautaires tenant compte non seulement de la population mais également des spécificités locales.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal propose de garder deux sièges au prochain renouvellement du Conseil Communautaire.

 

  • Dérogation scolaire: Une demande a été faite en Mairie pour scolariser un enfant de trois ans (en petite section) à Issoire dans une école publique. N'ayant pas de classe de petite section à Augnat, les enfants sont habituellement scolarisés à Ardes-sur-Couze ou Saint Germain-Lembron. Au vu de la situation particulière de cet enfant, rien ne s'oppose à cette demande sachant que les frais de scolarité pour la commune sont identiques et qu'il intégrera le R.P.I l'année suivante. Par contre le Conseil Municipal rappelle comme cela avait été délibéré précédemment, qu'aucune dérogation de scolarisation hors R.P.I. ne sera accordée pour les enfants de 4 à 11 ans et ce quelles que soient les conditions.

 

  • Employés Communaux:

- Le contrat de Guy CLEMENTE arrivant à son terme, une nouvelle employée communale attachée au R.P.I. (cantine, aide aux enseignants, entretien des classes, garderie)a été recrutée depuis le 1er Mars 2013. Il s'agit de Jocelyne CLUZEL. Le contrat a été signé en convention avec le pôle emploi pour une durée de 6 mois renouvelable et subventionné à 90%, les 10% restant à la charge des communes (AUGNAT, Saint GERVAZY).

Deux responsables des employées communales attachées au R.P.I ont été désignées : il s'agit de Carole DABRIGEON (conseillère municipale de St GERVAZY)et d’Emilie COMTE (conseillère municipale d' AUGNAT).

- Le contrat (poste à 20 h) de Yann JOFFRE se termine le 30 avril 2013. Au vu des nouvelles réformes, la seule possibilité de le garder est de l'embaucher sur un poste à 35 heures subventionné à 75% (durée maximum 3 ans). Cela représente une charge importante pour la commune sachant qu'il ne pourra pas être reconduit plus d'un an puisqu'il a déjà effectué deux années sur la Commune d'Augnat. Bien que satisfait par ses prestations mais dans un souci de gestion correcte, le Conseil Municipal décide de ne pas reconduire son contrat. Tout a déjà été mis en œuvre pour l'aider à trouver d'autres formations et surtout à obtenir son permis de conduire. Une demande d'aide financière a été adressée au FNASS et Madame le Maire propose d'apporter le complément nécessaire afin d'aider Yann à financer son permis de conduire. La proposition est acceptée à l'unanimité des membres présents.

 

  • P.A.B. (Plan d'Aménagement de Bourg): Les travaux sont presque terminés. Il reste la mise en place des nouveaux candélabres et lanternes, la réfection du Monuments aux Morts, l'installation des dernières plaques de rues, la nouvelle signalétique, la mise en place de l'abribus, la végétalisation et la fin de l'aménagement du parking du bas ainsi que le revêtement final d'un enduit sur toute la traverse de bourg.

Madame le Maire déplore les remarques désobligeantes dont ont été victimes les ouvriers et les différents responsables de coordination de travaux, par certains habitants de la Commune qui n'ont fait qu'entraver ou retarder le chantier et rappelle que tous ces travaux ont pu bénéficier d'un financement subventionné à 80% sans aucune charge supplémentaire depuis les marchés d'origine.

 

  • Espace culturel : L'entreprise Servanet interviendra prochainement à l'espace culturel pour effectuer un nettoyage approfondi: dépoussiérage, nettoyage des vitres, du mobilier et désinfection des sanitaires.

 

 

 

 

____________________________

 

Quelques informations:

 

- Les candidats éligibles à la mesure de remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation sur le gazole non routier doivent retirer en Mairie un formulaire de demande avant le 15 avril 2013.

 

- Pour tout renseignement concernant les aides du Programme d'Intérêt Général pour la réhabilitation des logements privés, il suffit de contacter E. BARGE chargée de mission Habitat au 04 73 55 90 48 ou sur le site: www.paysdissoirevaldalliersud.fr

 

 

 

 

_________________

 

 

 

 

 

La séance est levée à 21h30

Repost 0
Published by Mairie AUGNAT - dans Compte rendu reunions
commenter cet article
14 octobre 2012 7 14 /10 /octobre /2012 12:19

 

 

Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 06/10/2012

 

Présents: BRUN Pascale, COMTE Emilie, CROZATIER Sylvie, LEBAIN Jehanne, MAILLARD Guy, MITON Jean-Jacques, PORTEFAIX Cyril,

Absents: CHANDELIER Gilles, RIBEYROLLES David, VERDIER Mylène

 

Secrétaire de séance: LEBAIN Jehanne

_______________

 

SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) du Pays d'Issoire: Madame le Maire évoque au Conseil que suite à plusieurs ateliers auxquels elle a participé et suite aux documents qui leur ont été remis, il est nécessaire d'émettre un avis concernant la mise en place d'un SCOT sur le Pays d'Issoire. Le SCOT a pour finalité l'organisation du territoire avec le choix des grands axes de développement. A l'unanimité des membres présents, l'avis a été favorable.

 

Adhésion obligatoire à un organisme d'action sanitaire et sociale au profit des personnels des collectivités territoriales:à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a décidé d'adhérer au F.N.A.S. (organisme d'action sanitaire et social)afin que le personnel communal puisse bénéficier de différents avantages:tikets restaurant, réductions, aides...etc. Pour la commune la cotisation s'élève à 94 € par trimestre pour tout le personnel.

 

Personnel communal:Au vu de l'emploi du temps de Charlène ROUBET, Madame le Maire propose de transformer ses heures complèmentaires en heures effectives. A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de fermer le poste à 9/35ème et de créer un poste à 13/35ème pour la nouvelle secrétaire qui donne entière satisfaction.

Dans le cadre de sa titularisation, Laurent FABRE doit exécuter prochainement un stage obligatoire à Issoire; le Conseil Municipal décide de prendre en charge ses frais de transport, la restauration étant fournie par le CNFPT (centre de formation).

Madame le Maire évoque l'aide précieuse d'Evelyne POULET dernièrement recrutée qui a pris en charge toute l'intendance, sans parler de l'organisation des différentes manifestations, de la médiathèque et de tout l'archivage de la Mairie.

Le Conseil Municipal a également décidé de prolonger le contrat de Yann JOFFRE pour 6 mois dans le cadre de la dernière période autorisée. Mis en relation avec la Mission Locale, il va pouvoir prochainement effectuer des stages chez des pépiniéristes.

 

Projets communaux:Afin de pouvoir bénéficier de subventions de la part du Conseil général dans le cadre du F.I.C. (Fond d'Intervention Communal), chaque commune doit inscrire des projets à réaliser pour les 3 années à venir: 2013, 2014 et 2015. Ces projets sont subventionnés à hauteur de 37% plafonnés à un certain montant qui peut être variable selon la destination du projet. Après avoir évoqué toutes les réalisations qui ont été effectuées depuis le début de ce mandat: réfection bâtiments communaux, Mairie, école, médiathèque, logement RdC de la Cure, espace culturel; Voirie avec créations de fossés, aides pour buser les entrées de parcelles, revêtement de plusieurs chemins, création d'un terrain de sports avec aire de jeux, équipements divers, défibrillateurs, parc informatique, école numérique rurale, matériel d'entretien et de bureautique, création d'emplois (actuellement 5 employés communaux et un prestataire pour assurer déneigement/débroussaillage), fourniture de matériel pour réfection du petit patrimoine à Letz, reprise des concessions du cimetière, P.A.B. en cours, du cimetière à la rue des Bergers avec enfouissements des réseaux secs, raccordement des eaux pluviales, refection de l'assainissement et des conduites d'eaux potables, création de parkings et réfection de toute la chaussée, restauration importante de l'église et enfin programme 2012 en cours avec l'extension de l'espace culturel comprenant toilettes extérieures et hall d'entrée, madame le Maire fait part au Conseil qu'il serait judicieux de prévoir des investissements « pierres » pour les prochaines années afin d'enrichir le patrimoine communal. Parallélement l'école devenant trop petite au vu des effectifs en constante augmentation, le choix serait de construire une nouvelle école libérant ainsi une partie des bâtiments Mairie qui pourrait se transformer en logements. La nouvelle école pourrait être implantée sur un terrrain communal où le certificat d'urbanisme a été accordé. Souhaitant ne pas bloquer les autres projets, madame le Maire propose d'inscrire également pour 2014 la poursuite du P.A.B. (plan d'aménagement de bourg) partie allant de la rue de la Fontaine à la rue de l'Ancienne Forge avec enfouissement des réseaux, raccordement des eaux pluviales, réfection de la chaussée et des places. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité moins une voix d'adopter le projet de construction d'une école et à l'unanimité la poursuite du P.A.B. fractionné par tranches. La réfection des autres nefs de l'église, la façade de la Mairie ainsi que la construction de deux logements sociaux sur le terrain communal demandés par M. MAILLARD n'ont pas été jugés prioritaires par le Conseil pour ce programme F.I.C., mais ne sont pas pour autant abandonnés. Il en est de même pour le bourg de Letz.

Pour ne pas mettre en péril le budget de la commune Madame le Maire rappelle qu'elle ne se lancera dans ces opérations que lorsqu'elle aura la certitude de l'attribution des différentes aides, comme elle l'a fait précedemment.

 

Travaux d'extension de l'espace culturel, programme F.I.C. 2012:Suite à plusieurs devis reçus en Mairie, le Conseil municipal a arrêté son choix sur 3 entreprises afin de réaliser ces travaux d'extension.

 

Logement communal: Suite à des demandes de travaux d'un logement communal par les locataires, le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité des membres présents, de procéder à l'amélioration de ce logement en effectuant les travaux necessaires, impliquant pour cela de résilier le bail qui arrivera à écheance dans un an et de proposer aux locataires un autre logement actuellement libre. Un courrier leur sera adressé.

 

Mur des jardins: Suite à la menace éminente d'écroulement d'un mur de soutènement du chemin communal dans le jardin de Roger BARTAIRE, et après avoir étudié les devis, le Conseil Municipal décide d'entreprendre sa réparation. Madame le Maire rappelle le caractère exceptionnel de cette opération lié à la visite d'expert dans le cadre d'une convention l'ATESAT (Assistance Technique des Services de l'Etat aux Communes)pour le contrôle des murs de soutènement.

______________

 

Informations diverses:

  • La préfecture informe de l'existence d'une plante asiatique qui prolifère au détriment de la flore locale et qui est une espèce inquiètante par sa vitesse de propagation et par sa résistance aux différents traitements (fauches, feux, herbicides): « La Renouée du Japon ». Pour tous renseignements contactez la Direction Générale des Routes et Environnement: 04 73 42 12 24.

  • La Foire de la Saint Simon organisée par les jeunes Agriculteurs aura lieu Samedi 07 Octobre 2012 à Ardes sur Couze. Comme chaque année, le Conseil attribuera 2 prix aux gagnants.

  • La médiathèque d'ISSOIRE réouvrira ses portes le 8 décembre 2012. Pour fêter l'événement, une inauguration exceptionnelle aura lieu le vendredi 07 décembre suivie d'une semaine festive à Issoire.

     

 

 

La séance est levée à 12h30

Repost 0
Published by Mairie AUGNAT - dans Compte rendu reunions
commenter cet article